Договор на проектирование пожарной сигнализации

Договор на выполнение проектных работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

• Лицензией на № от « » 2021 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

• Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
• Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
• Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

• Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
• Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
• Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
• Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
• В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
• В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

Договор подряда на установку пожарной сигнализации

ДОГОВОР N ___ на установку пожарной сигнализации

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ___).

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве _____________ в следующих местах: __________________________, используемые методы монтажа: __________________________.

1.3. Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по установке пожарной сигнализации составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается ___________________________.

2.2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:

Сроки оплаты: ____________________________________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3. СРОКИ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «___»___________ ____ г.

Конечный срок — «___»___________ ____ г.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку пожарной сигнализации (Приложение N ___). Заявка подается с __________ до __________ в виде ____________________ следующим способом: _________________________.

4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке пожарной сигнализации (Приложение N ___).

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора.

4.2.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение _____ дней документацию по установке пожарной документации.

4.3.2. Проводить работы, указанные в п. 1.2 Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________.

4.3.3. Исполнитель имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя.

4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.

4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

4.3.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______________________.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ______________________.

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4.1. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты (Приложение N ___).

7.4.2. Заявка на установку пожарной сигнализации (Приложение N ___).

7.4.3. Акт приема-сдачи работы по установке пожарной сигнализации (Приложение N ___).

Договор на проектирование

на проведение работ по проектированию технических средств безопасности

г. Москва “____” _____________2013г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующ___ на основании ___________________________, с одной стороны и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________________, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. 1.Предмет договора

1.2. Исполнитель обязуется выполнить проектные работы по созданию системы _____________________________________________________________________________________ в помещениях Заказчика по адресу: _____________________________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат этих Работ.

1.3. Работы проводятся в соответствии с лицензией № 8-2/01975 от 13.08.2010 на данный вид деятельности и свидетельства на допуск к данному виду деятельности №5018 от 11.07.2011.

1. 2.Сроки, порядок выполнения и сдачи–приемки результатов работ

2.1. Проектные Работы осуществляются в течение _______ (____________________) рабочих дней от даты подписания настоящего договора и при условии поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

2.2. По завершении работ Исполнитель передает Заказчику подписанный Акт приемки выполненных работ, подтверждающий выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.

2.3. Заказчик в течение _____ (________) рабочих дней обязан принять Работы и направить Исполнителю подписанный Акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний протокол (Акт) с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

2.5. В случаях не подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ и не предоставления официального мотивированного отказа через _____________ (_________) рабочих дней после предоставления Акта сдачи–приемки выполненных работ Заказчику, работы, перечисленные в соответствующем Акте приемки выполненных работ, считаются выполненными.

1. 3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость договора определяется согласно утвержденной сметной документации (Приложению №1) и составляет ___________ рубл__ ___ коп__ (____________________________).

НДС не облагается (УСН, см. НКРФ часть 2, глава 26.2., статья 346.11., п.2).

3.2. Стороны настоящего Договора устанавливают следующий порядок взаиморасчетов:

– Заказчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания настоящего Договора перечислить на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере 50 % от стоимости настоящего договора, что составляет ________ рубля ____ копеек (пятнадцать тысяч двести два рубля 46 копеек).

– Окончательный расчет по Договору производится в течение 5 (пятнадцати) банковских дней от даты подписания акта сдачи–приемки работ.

3.3. Оплата по Договору производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Обязанности Исполнителя.

4.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме, с надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. По окончании выполнения работ передать Заказчику готовую и оформленную в установленном порядке документацию с сопроводительными документами в количестве трех экземпляров.

4.3. В трёхдневный срок поставить в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

4.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допущены отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.

1. 4.Обязанности Заказчика.

5.1. Заказчик обязуется произвести оплату в соответствии с условиями Договора.

5.2. Предоставить до начала выполнения работ исходные данные в соответствие с Заданием на проектирование.

5.3. Обеспечить при необходимости, организационное и техническое взаимодействие представителей Исполнителя с эксплуатационными службами Заказчика.

5.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях предусмотренных настоящим договором.

5.5. Использовать техническую документацию и результаты работ, полученные от Исполнителя только в целях, предусмотренных настоящим договором.

5.6. Не передавать проектно-техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласования с Исполнителем.

5.7. В случае предъявления к Заказчику третьим лицом иска о недостатках составленной Исполнителем (по настоящему договору) проектно-технической документации или выполненных изыскательских работ, привлечь последнего к участию в деле по данному иску.

1. 5.Особые условия.

6.1. В случае обнаружения недостатков проектной документации в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после подписания Акта приемки выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок за счет Исполнителя и сроков их выполнения.

6.2. Если в процессе исполнения договора Заказчиком будут изменены исходные данные, отличные от первоначального задания на разработку проектной документации, переданного Исполнителю, то эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и дополнительной стоимости.

6.3. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив в известность об этом Заказчика в 3-хдневный срок.

6.4. При реорганизации юридического лица, выступающего стороной по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

6.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласования другой стороны.

6.6. Исполнитель вправе привлечь к выполнению работ сторонние организации без изменения цены договора. В этом случае Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

6.7. После оплаты Заказчиком полной стоимости выполненной Исполнителем работы, право собственности на переданную согласно п.4.2. документацию переходит от Исполнителя к Заказчику.

1. 6.Ответственность Сторон

6.2. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора и неурегулированные взаимным соглашением Сторон, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

1. 7.Срок действия договора

8.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

8. Приложения к договору

— Приложение №1 — Смета;

— Приложение №2 — Лицензия МЧС;

— Приложение №3 — Свидетельство НП СРО «СтройОбъединение»;

— Приложение №4 — Уведомление о возможности применения УСН.

1. Юридические адреса и реквизиты сторон

Проектирование. Лицензия МЧС или допуски СРО?

Нужна ли сегодня лицензия МЧС на проектирование пожарной сигнализации или организациям достаточно иметь допуски CРО на определенные виды работ? И какие разрешительные документы необходимы частному проектировщику, то есть «инженеру — фрилансеру», для осуществления им данной деятельности в установленных правовых полях?

Давайте попробуем разобраться с этим вместе. Сначала мы предлагаем поговорить про лицензии МЧС на проектирование.

С момента вступления в силу механизма технического регулирования (ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), с 28 апреля 2009 г. прекратилось лицензирование определенных видов деятельности, в число которых также входило проектирование установок пожарной сигнализации.

То же самое произошло и с лицензиями Госстроя. В соответствии с ФЗ №136 от 19.07.2007 года «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» по вопросам лицензирования строительной деятельности» с 1 июля 2008 года прекращено лицензирование по проектированию зданий и сооружений.

Допуск СРО вместо лицензий

В дальнейшем, функции контроля и регуляции перешли к саморегулируемым организациям (СРО), которые стали выдавать своим членам свидетельства о допуске к определенным видам работ.

Перечень таких работ был утвержден Приказом Минрегиона от 09.12.2008 г. №274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», где в пункте №8 значились работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Позднее данный приказ утратил силу в связи с выходом Приказа Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 года №624 с одноименным названием, где работы по проектированию противопожарной защиты были включены в состав видов работ, указанных в пункте 10.

В дальнейшем, законом от 22.07.2008 года №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», часть 4 статьи 48 Градостроительного кодекса была изменена и изложена следующей редакции:

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами

То есть, начиная с середины 2008 года, организация или индивидуальный предприниматель могли легально осуществлять свою проектную деятельность без каких-либо разрешительных документов, правда лишь по некоторым, крайне незначительным видам работ.

Для оказания услуг по разработке разделов противопожарной защиты, как впрочем и по разработке других решений, охваченных перечнем Приказа №624, организациям и ИП необходимо было иметь допуски СРО.

Однако в 2017 году ситуация кардинально изменилась.

Отмена допусков СРО

Федеральный закон от 03.07.2016 г. №372 (ред. 28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в своей шестой статье постановил:

С 1 июля 2017 года не допускается осуществление предпринимательской деятельности по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на основании выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Соответственно, Градостроительный кодекс Российской Федерации, а в частности часть 4 статьи 48 теперь выглядит так:

Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также — договоры подряда на подготовку проектной документации), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов).

Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

То есть, допуски к работам упразднены, но проектные организации по-прежнему должны являться членами СРО. Исключением могут быть лишь унитарные предприятия, муниципальные и прочие государственные учреждения, а также юридические лица с госучастием, но только по некоторым типам контрактов.

При этом субподрядчикам, то есть подрядчикам указанных выше организаций, вовсе не обязательно являться членами СРО, в соответствии с указаниями части 2 статьи 47, части 4 статьи 48, а также части 2 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.

Иными словами, если организация или ИП не работают напрямую с владельцами объектов, а также не играют на торгах и не являются в сделке «первыми руками», то теоретически членство в СРО для них в этом случае необязательно.

Тогда, может быть, им нужна лицензия МЧС? Тем более что сейчас активно муссируется слух о скором возврате лицензий МЧС в связи с отменой допусков СРО?

Слухи о возврате лицензий МЧС

Эти слухи беспочвенны. Дело в том, что перечень всех видов деятельности, для ведения которых в РФ требуется наличие соответствующей лицензии, закреплен в ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Этот перечень является исчерпывающим, и в нем, в пункте 15 обозначена только лишь деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Кроме того, в настоящий момент действует Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 года №1225 (в редакции 06.10.2017 г.) «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», в котором вообще нет ни одного слова про проектирование.

Правда это Постановление утрачивает силу с 01.01.2021 г. в связи с изданием ПП №1128 от 28.07.2020 г., и в нем, так же как и в его предшественнике, слово «проект» в тексте документа не встречается.

Ну и напоследок стоит сказать о том, что указанную лицензию получить просто технически нереально, сейчас ведь МЧС такие лицензии не выдает, а кроме них это делать некому.

МЧС лицензирует лишь деятельность по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также деятельность по тушению пожаров в лесах, населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.

Достаточно просто зайти на сайт МЧС, чтобы убедиться в этом самостоятельно — Главная/Деятельность/Государственные услуги/Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности.

Таким образом, деятельность по проектированию пожарной сигнализации не требует ни лицензии МЧС, ни обязательного во всех случаях членства в СРО.

Значит ли всё вышесказанное, что теперь любое юридическое лицо, как впрочем и ИП, могут легально заниматься проектными работами для строительства, в том числе и проектированием автоматических установок пожарной сигнализации без каких-либо разрешительных документов?

Проектирование без лицензий и СРО

Осуществлять подготовку проектной документации по системе пожарной сигнализации можно и без указанных документов. Для этого юридическим лицам и ИП необходимо соответствовать минимум двум требованиям:

• Юрлица или ИП работают на подряде (обязательное требование).
Упомянутые лица могут и не иметь членства СРО, однако та организация, которая заключила договор непосредственно с заказчиком/застройщиком и взяла упомянутых лиц к себе на подряд, сама должна состоять в саморегулируемой организации.

• Юрлица или ИП имеют нужные коды ОКВЭД (необязательное требование).
Основной код ОКВЭД для деятельности в области архитектуры — 71.11, для деятельности, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора — 71.12.1.
Однако, если у юрлица или ИП таких кодов не заявлено, то в соответствии со cтатьей 14.25 КоАП РФ за непредставление или представление недостоверных сведений им грозит лишь административный штраф от 5 000 до 10 000 рублей.
Да и внести новые сведения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП обычно не составляет никакого труда. При желании можно указать хоть весь существующий перечень, законодательно это не запрещено.

Технически больше ничего не мешает созданной позачера организации, не имеющей ни офиса, ни телефона и не состоящей в СРО без малейших проблем браться за проектирование любых разделов на любых объектах, работа на которых не связана с необходимостью получения отраслевой лицензии, как, например, при работе на объектах атомной энергетики, работе с гостайной и т.п.

Такая организация может вообще состоять из одного человека без среднего образования и при этом весьма далекого от проектирования, ведь требование иметь в штате минимум двух специалистов с высшим образованием соответствующего профиля накладывают только лишь квалификационные требования СРО.

А каким критериям должно соответствовать физическое лицо (индивидуальный предприниматель, самозанятый фрилансер или просто частный проектировщик), чтобы осуществляемая им проектная деятельность не выходила за рамки закона?

Фриланс для инженеров проектировщиков

С индивидуальными предпринимателями уже всё более — менее понятно, между ними и юрлицами в этом плане нет вообще никакой разницы и ИП могут вести проектирование без допусков СРО на совершенно законных основаниях.

А что с фрилансерами?

Если фрилансер имеет статус самозанятого (плательщика НПД), то у него, в принципе, больше нет никаких препятствий для ведения самостоятельной проектной работы по договорам гражданско-правового характера как с частными лицами, так и с организациями.

На данный момент не существует никакого официального списка разрешенных видов деятельности для самозанятых. В тексте закона ФЗ №422 от 27.11.2018 года указан лишь перечень лиц, которые не вправе применять специальный налоговый режим и проектировщики к ним не относятся.

Поэтому для выполнения проектных работ, а также подработок и всяческих «халтур», самозанятому фрилансеру, занимающемуся инженерным проектированием не нужны никакие лицензии и допуски СРО. Фактически, такому самозанятому ничто не мешает выполнять такие же серьезные и объемные работы, какие выполняет маститый проектный институт.

А вот для частного проектировщика, не оформившего самозанятость, здесь будет всего лишь одно ограничение, препятствующее его легальной работе в подобном формате. Я имею в виду механизм получения доходов, ведь незаконная предпринимательская деятельность это наказуемое деяние, караемое по статьям вплоть до уголовной.

Безусловно, в большинстве случаев заказчик предпочтет работу с организацией, да и инженеров, готовых работать на себя не так уж и много, но эта проблема решаема, нужно лишь знать с какой стороны к ней подойти.

Ну и напоследок стоит отметить, что наличие или отсутствие фамилии инженера из любой указанной категории физлиц в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ), никак не влияет на возможность или невозможность осуществления им обозначенной выше предпринимательской деятельности.

Договор на проектирование пожарной сигнализации

Работать по существующему проекту всегда легче, как для Заказчика, так и для Исполнителя, в тоже время проектная документация при строительстве сложных инженерных систем всегда пригодится — для последующего обслуживание или ремонта — по этому мы решили предлагать нашим Заказчикам хорошую скидку на проекты с последующим монтажем.

Акция — если Вы закажете проект в нашей компании в дальнейшем заключите договор на монтажные работы — мы вернем Вам 30% от стоимости проекта.

• ЭТАП №1: оставьте заявку с помощью формы обратной связи или позвонив по телефону 8 (4822) 620061, 8(800) 2016221.
• ЭТАП №2: Вашу заявку увидит наш специалист и свяжется с Вами до конца рабочего дня и уточнит техническое задание.
• ЭТАП №3: далее следует процесс расчета — данный этап занимает от 1-го до 5-ти рабочих дней в зависимости от сложности расчетов.
• ЭТАП №4: по результатам расчета вы получите подробное коммерческое предложение с перечнем материалов, стоимостью работ и кратким описание работы системы.
• ЭТАП №5: Вас вас все устраивает ?! — прекрасно, переходим к согласованию нюансов и заключению договора, определяем сроки выполнения работ.
• ЭТАП №6: после подписания договора и поступления авансового платежа — наступает время реализовать задачу. Данный процесс — включает закупку оборудования, монтажные работы, настройку систем, сдачу работ и передачу сдаточной документации — и обычно занимает от 2-х до 4-х недель.
• ЭТАП №7: в случае необходимости и Вашего пожелания — берем систему на техническое обслуживание.

ТАКЖЕ ПРОЕКТИРУЕМ СЛЕДУЮЩИЕ СИСТЕМЫ:

• Внутреннее и наружное электроосвещение ЭО
• Внутреннее и наружное электроснабжение (до 1000 В) ЭМ
• Системы автоматической пожарной сигнализации АПС (радиоканальная, адресная)
• Система пожаротушение ВПТ, АСПТ (водяное, порошковое, газовое)
• Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ (звуковое, речевое)
• Система дымоудаление ДУ (естественное, с механическим побуждением, клапаны)
• Система охранной сигнализации ОС
• Система охранного телевидеонаблюдения СОТ
• Система контроля и управления доступом СКУД
• Вентиляция приточно-вытяжная ОВ
• Кондиционирование СКВ
• Воздушное отопление
• Внедрение дизель генераторных установок ДГУ

Наша компания может осуществить проектирование систем пожарной сигнализации любой сложности. Как пример — реализованный нашими специалистами проект по автоматической пожарной сигнализации на предприятии ТМК ТВЕРЦА в г. Торжке. Наши были спроектированы системы оповещения 2-го и 3-го типа, так же была внедрена адресная система АПС на базе оборудования BOLID.

В 2013 году нашими специалистами были разработаны проекты строящегося детского сада в г. Твери. Была разработана система охранной сигнализации по требования ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ. Система пожарной сигнализации была разработана в рамках требований МЧС. Проект прошел государственную экспертизу.

Наша компания всегда готова рассмотреть варианты сотрудничества в рамках субподрядных отношений. Мы оказывали данные услуги большому количеству более крупных компаний, строительных и инженерных организаций. На изображении представлен пример разработки крепления антенны сотовой связи, устанавливаемой на вышки связи.

В 2016 году нашей компанией был разработан проект на охранную и пожарную сигнализацию для типового оснащения магазинов ПЯТЕРОЧКА по Тверской области. Данная система была построена на оборудовании фирмы BOLID. Пожарные извещатели применялись фирмы РУБЕЖ. Охранные извещатели применялись фирмы РИЭЛТА.

В 2016 году нашей компанией был разработан проект системы охранного видеонаблюдения для сети магазинов ПЯТЕРОЧКА, расположенных в г. Твери. Типовая система магазина была построена на 16-ти аналоговых видеокамерах с использованием дополнительной системы резервного питания. Изображение с данных видеокамер выводилось на пост охраны и так же было доступен для просмотра удаленно по Интернету.

В 2015 году нашими сотрудниками был разработан проект на систему автоматической пожарной сигнализации, включающий следующие системы — автоматическая адресная и неадресная пожарная сигнализация, система оповещения 2-го типа для производственных зданий и 3-го типа для 3-х этажного общежития, система порошкового пожаротушения для дизель генераторной.